您所在的当前位置:首页 >> 法律法规 >> 地方法规 >>
贵州省高级人民法院关于审理商品房买卖合同纠
发布时间:2013年09月30日 阅读次数:次 作者:admin
关于审理商品房买卖合同纠纷案件

若干问题的指导意见(一)(试行)



(经省法院2005年8月1日第58次审判委员会讨论通过)

人民法院审理商品房买卖合同纠纷案件,应当坚持合同意思自治、有利于房地产业健康有序发展、公平保护当事人合法权益等原则,结合案件具体情况,实事求是、合情合理地予以解决。为了正确,及时审理商品房买卖合同纠纷案件,保证全省法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)的统一适用,结合审判实践,提出如下指导意见:

1、买受人向人民法院提起出卖人承担逾期办证违约责任的诉讼,人民法院应当受理。

2、出卖人提出诉讼时效抗辩理由的,人民法院应当按照《中华人民共和国民法通则》等法律关于诉讼时效的规定依法予以审查。诉讼时效从合同约定或法定的办证期限届满之日起算。如果期间存在时效中断或中止情形的,应当适用中断或中止的规定。

3、买受人请求出卖人继续履行协助办证义务的,不适用诉讼时效。

4、2003年6月1日之前签订商品房买卖合同,且起诉前已经取得房屋所有权证书,买受人请求办证前迟延办理期间违约金的,人民法院不予支持。

5、逾期办证违约金的计算期间应当从合同约定或法定的办证期限届满之日起算,通常以出卖人完成商品房权属初始登记的时间为截止时间。

6、出卖人能够举证证明自己办理商品房权属初始登记时,已经在合同约定或法定期限内之合理时间将有关办理房屋权属初始登记的违约责任。

7、本意见第6条所指有关办理商品房权属初始登记的资料包括商品房预售许可证、房屋测绘结果、房屋竣工验收资料等依据法律法规规定必须的办证文件。出卖人提交时间应以资料的最后提交时间为准,并应根据产权登记机关出具的收据等能够证明资料接收的文书所载明时间加以认定,但当事人有证据证明实际提交时间与载明时间不一致的除外。

出卖人向人民法院书面申请调查收集其向产权登记机关提交资料的情况,如该申请符合《最高人民法院〈关于民事诉讼证据的若干规定〉》第十七、十八、十九条之规定,人民法院应予准许。

8、出卖人虽已经完成商品房权属初始登记,但如果因其未及时通知买受人或未履行其他协助义务,导致买受人不能在约定或法定期限内取得房屋所有权证书的,出卖人应当承担逾期办证的违约责任。如果存在买受人未尽到合理催促义务的情形,人民法院可以酌情减轻出卖人违约责任。

9、出卖人因不能取得或延期取得依据法律法规规定办理商品房初始登记所需的有关资料,导致办证迟延的,一般应当承担逾期办证的违约责任,但因不可抗力导致的除外。如果存在相关行政机关及中介组织的具体行为过分超出正常工作期限的情形,人民法院可以酌情减轻出卖人违约责任。

10、对逾期办证的违约责任的认定,按揭购房与非按揭购房不应有所区别。但对于采用按揭方式购房,人民法院可以酌情调整出卖人承担逾期办证违约金的数额。

11、合同双方约定的关宇出卖人逾期交房、逾期办证的免责条款,只要不违反法律、行政法规的强制性规定,人民法院应予认定。双方对于提供办证资料的时间、办理房屋权属证书的期限、委托办证、交付、违约金等事项有特殊约定的,应当依法事人约定处理。

12、逾期办证违约金计算标准,当事人有约定从约定;当事人没有约定的,参照中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算。
......


北京市中闻律师事务所张学华律师,专业房地产律师,2005年执业,北京市西城区广安门外街道办事处值班顾问、北京市西城区广外残联公益律师、北京市律师协会房地产法律专业委员会委员、搜房网“业委会咨询平台”专家顾问团律师、中国业主联盟版主、业内论坛及律师在线版主,搜狐焦点精品律师团律师,凤凰网房产论坛业主维权版版主,安居客网房产法律专家,法制网(法制日报主办)法律问答频道加盟律师。
站内搜索
版权所有:中国房产法律网|房产律师,北京房产律师,北京房地产律师,北京市康达律师事务所 
在线客服邮箱:8301606@qq.com 技术支持:众旺互联